Neue Meldungen und Informationen:
Wichtige neue Urteile zu Nachträgen und Bauzeitstörungen
Kein Geld ohne Aufgliederung der Verzögerungsursachen und Vorlage der Urkalkulation!
Auftragnehmern (AN) fällt es häufig schwer, die hohen Anforderungen an die bauablaufbezogene Darstellung Ihrer Mehrkostenforderungen gemäß § 6 Abs. 6 VOB/B 2012 bzw. Entschädigungen aus § 642 BGB wegen Bauzeitverzögerungen oder Beschleunigungen zu erfüllen. (mehr)
Neues von der VOB/A und VOB/B 2012
Hinweise zur VOB/A
Es hat lange gedauert, bereits seit Dezember 2011 war die neue VOB/A fertiggestellt, aber erst mit der Veröffentlichung vom 18. Juli 2012 trat sie am 19. Juli 2012 in Kraft. Alle Vergabeverfahren müssen sich ab dem Inkrafttreten nach der neuen VOB/A richten. (mehr - PDF Datei)